Короче, давайте про животных домашних поговорим. Я уже рассказывал вам, что Ярослава Ильинична с ума сходит по всем живым существам на планете — и, конечно же, мечтает завести питомца. В идеале собаку. Преградой (бетонной стеной!) перед исполнением этого желания стоит её жесточайшая аллергия на собачью слюну и кошек как таковых.
Опыт с рыбками в небольшом аквариуме оказался не самым удачным: пять из шести рыбок подохли в первые две недели 😬
Помышляли о земноводных, пресмыкающихся и рептилиях. Вроде бы самый очевидный выбор — это черепашки, которые во многих советских семьях жили под батареей в картонной коробке. Но наша юная зоозащитница углубилась в этот вопрос и выяснила, что в таких условиях черепашья жизнь мучительна (и по их меркам очень коротка). А городить полномасштабный террариум, чтобы затем с ним возиться — такая себе перспектива.
В зоомагазине до одури понравился попугай. Но как представишь, что щебетать он будет без выходных и праздников — сосед с регламентированной в расписании дрелью кажется не таким уж неприятным существом. А если попугай услышит, как я новости пермские читаю, и материться тотчас научится? 😀
Грызуны, домашние обезьянки, хорьки — насколько это проблемно и вонюче? Выполняют ли дети обещание взять на себя весь уход, или все хлопоты неизбежно достаются взрослым? Поделитесь вашим опытом, пор фавор 🙌
Опыт с рыбками в небольшом аквариуме оказался не самым удачным: пять из шести рыбок подохли в первые две недели 😬
Помышляли о земноводных, пресмыкающихся и рептилиях. Вроде бы самый очевидный выбор — это черепашки, которые во многих советских семьях жили под батареей в картонной коробке. Но наша юная зоозащитница углубилась в этот вопрос и выяснила, что в таких условиях черепашья жизнь мучительна (и по их меркам очень коротка). А городить полномасштабный террариум, чтобы затем с ним возиться — такая себе перспектива.
В зоомагазине до одури понравился попугай. Но как представишь, что щебетать он будет без выходных и праздников — сосед с регламентированной в расписании дрелью кажется не таким уж неприятным существом. А если попугай услышит, как я новости пермские читаю, и материться тотчас научится? 😀
Грызуны, домашние обезьянки, хорьки — насколько это проблемно и вонюче? Выполняют ли дети обещание взять на себя весь уход, или все хлопоты неизбежно достаются взрослым? Поделитесь вашим опытом, пор фавор 🙌
28 октября горе-губернатор Дмитрий Махонин подписал постановление, которым поднял взносы на капитальный ремонт в Пермском крае сразу на треть. С 16 ноября каждый пермяк будет платить 14.44 рубля с квадратного метра вместо прежних 10.71 руб. Самое время вникнуть, куда уходят ежегодно собираемые миллиарды из карманов жителей Пермского края.
Куда собираются деньги?
В редких случаях, когда собственники жилья в многоквартирном доме приняли такое решение, средства аккумулируются на спецсчёте этого дома, и затем тратятся на капитальные работы по решению всё тех же собственников. Но львиная доля собираемых в регионе взносов попадает в Фонд капитального ремонта Пермского края.
Что за фонд такой?
Это некоммерческая организация, которую курирует Министерство ЖКХ Пермского края. Ваши взносы попадают на счета фонда, а затем его руководители получают некислую зарплату, но почти ничего не ремонтируют. Размер оплаты их труда столь же внушителен, как и вмятины, просиженные ими на удобных кожаных креслах. И с результатами их деятельности эти суммы не вяжутся никак. К тому же, как вы понимаете, живут они далеко не на одну зарплату 😏
Какими темпами движется процесс?
Когда я был депутатом Законодательного Собрания, мы в щепки разносили этих лодырей, которым хватало наглости приходить к нам и отчитываться о «результатах». Явился к нам 1 марта 2022 года профнепригодный министр ЖКХ Артём Балахнин и говорит: «Мы тут весь год в поте лица трудились, и из 597 запланированных домов отремонтировано 6. Процент исполнения годового плана составил 1.04%». Как вам работнички? 😄
В июне весть пришла не менее «благая»: годовой план ремонта домов за пять месяцев 2022 был выполнен лишь на 2.78%. Зарплаты и премии, впрочем, эти преступные лоботрясы продолжили получать из ваших денежек в полном объёме.
Бездействие директора фонда Владимира Хлебникова и компании вызвало закономерную реакцию прокуратуры, которая завалила фонд судебными исками и принудила ремонтировать несколько десятков наиболее проблемных домов.
Проблему неисполнения краевой программы капремонта Хлебникову помог решить Махонин. Как вы думаете, каким способом? Он просто внёс изменения в эту программу и отложил ремонты на 50 лет 😂 Программа, рассчитанная до 2044 года, теперь размазана аж на полвека, сроки сдвинуты до 2074 года. Вы давайте платите всю жизнь за капремонт, а вашим правнукам может быть чего и отремонтируют, если снова не перенесут заявленные сроки 😄
Пермские ТСЖ подали судебные иски, и суд усмотрел в действиях Махонина существенные нарушения. Утверждённая им «новая программа капремонта» была признана частично недействующей, а собственники жилья получили право переноса сроков ремонта на более ранний срок.
Приведу несколько примеров, как ведётся капитальный ремонт.
1) Яблочкова 31. С работами возятся более полутора лет, утеплитель всё это время стоял под осадками и пришёл в негодность. Менять его не планируют, жителей посылают известным маршрутом. Происходит тотальная замена материала на подешевле и похуже, часть предусмотренных элементов вообще отсутствует. В ходе ремонта множество квартир было затоплено, и вредители из фонда начали вяло реагировать лишь спустя несколько месяцев.
2) Соловьёва 3. При 90-дневном сроке выполнения работ копошились почти 15 месяцев, пени по 16-миллионному договору должны были составлять несколько мультов, но подрядчик «свой» - и ничего ему предъявлять не стали.
3) Дружбы 4. Вместо миллионного штрафа за срыв сроков подрядчику сверху добавили 615 тысяч к почти 11 лямам по контракту.
4) Чердынская 38. Работы ведутся более года, всюду протечки, затоплено свыше 30 квартир во всех подъездах. Наблюдаются многочисленные технические нарушения, происходит подмена материала, строительный контроль ничего не фиксирует.
5) Комсомольский проспект 73 и 84, Героев Хасана 28 и 30, Соловьева 6, Чернышевского 23 - такой же кромешный бардак. Все объекты в значительном просроке, Хлебников моргает глазками и бездействует.
Продолжение в посте ниже: https://www.tg-me.com/ilya_lisnyak/718
Куда собираются деньги?
В редких случаях, когда собственники жилья в многоквартирном доме приняли такое решение, средства аккумулируются на спецсчёте этого дома, и затем тратятся на капитальные работы по решению всё тех же собственников. Но львиная доля собираемых в регионе взносов попадает в Фонд капитального ремонта Пермского края.
Что за фонд такой?
Это некоммерческая организация, которую курирует Министерство ЖКХ Пермского края. Ваши взносы попадают на счета фонда, а затем его руководители получают некислую зарплату, но почти ничего не ремонтируют. Размер оплаты их труда столь же внушителен, как и вмятины, просиженные ими на удобных кожаных креслах. И с результатами их деятельности эти суммы не вяжутся никак. К тому же, как вы понимаете, живут они далеко не на одну зарплату 😏
Какими темпами движется процесс?
Когда я был депутатом Законодательного Собрания, мы в щепки разносили этих лодырей, которым хватало наглости приходить к нам и отчитываться о «результатах». Явился к нам 1 марта 2022 года профнепригодный министр ЖКХ Артём Балахнин и говорит: «Мы тут весь год в поте лица трудились, и из 597 запланированных домов отремонтировано 6. Процент исполнения годового плана составил 1.04%». Как вам работнички? 😄
В июне весть пришла не менее «благая»: годовой план ремонта домов за пять месяцев 2022 был выполнен лишь на 2.78%. Зарплаты и премии, впрочем, эти преступные лоботрясы продолжили получать из ваших денежек в полном объёме.
Бездействие директора фонда Владимира Хлебникова и компании вызвало закономерную реакцию прокуратуры, которая завалила фонд судебными исками и принудила ремонтировать несколько десятков наиболее проблемных домов.
Проблему неисполнения краевой программы капремонта Хлебникову помог решить Махонин. Как вы думаете, каким способом? Он просто внёс изменения в эту программу и отложил ремонты на 50 лет 😂 Программа, рассчитанная до 2044 года, теперь размазана аж на полвека, сроки сдвинуты до 2074 года. Вы давайте платите всю жизнь за капремонт, а вашим правнукам может быть чего и отремонтируют, если снова не перенесут заявленные сроки 😄
Пермские ТСЖ подали судебные иски, и суд усмотрел в действиях Махонина существенные нарушения. Утверждённая им «новая программа капремонта» была признана частично недействующей, а собственники жилья получили право переноса сроков ремонта на более ранний срок.
Приведу несколько примеров, как ведётся капитальный ремонт.
1) Яблочкова 31. С работами возятся более полутора лет, утеплитель всё это время стоял под осадками и пришёл в негодность. Менять его не планируют, жителей посылают известным маршрутом. Происходит тотальная замена материала на подешевле и похуже, часть предусмотренных элементов вообще отсутствует. В ходе ремонта множество квартир было затоплено, и вредители из фонда начали вяло реагировать лишь спустя несколько месяцев.
2) Соловьёва 3. При 90-дневном сроке выполнения работ копошились почти 15 месяцев, пени по 16-миллионному договору должны были составлять несколько мультов, но подрядчик «свой» - и ничего ему предъявлять не стали.
3) Дружбы 4. Вместо миллионного штрафа за срыв сроков подрядчику сверху добавили 615 тысяч к почти 11 лямам по контракту.
4) Чердынская 38. Работы ведутся более года, всюду протечки, затоплено свыше 30 квартир во всех подъездах. Наблюдаются многочисленные технические нарушения, происходит подмена материала, строительный контроль ничего не фиксирует.
5) Комсомольский проспект 73 и 84, Героев Хасана 28 и 30, Соловьева 6, Чернышевского 23 - такой же кромешный бардак. Все объекты в значительном просроке, Хлебников моргает глазками и бездействует.
Продолжение в посте ниже: https://www.tg-me.com/ilya_lisnyak/718
Продолжение. Начало в посте: https://www.tg-me.com/ilya_lisnyak/717
На фоне всего этого особенно нарядно смотрится заявление Балахнина, которое он сделал в контексте повышения взносов: «Введение новой ставки платы позволит продолжить ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ проводить капитальный ремонт многоквартирных домов» 🤡 Чувак, ты серьёзно? Коммунальный аферист Антон Удальёв с тобой наркотиками поделился, чтобы тебе в альтернативной реальности комфортно жилось? 🙃 Кстати, до Хлебникова фонд возглавлял удальёвский ставленник и член организованного преступного сообщества Махонина Дмитрий Баранов. Чудом улизнул с должности без уголовных дел и тюремного срока на фоне грандиозных скандалов и ЧП с летальным исходом.
На чём пилят деньги в фонде?
Во-первых, конечно, на раздаче контрактов аффилированным подрядчикам. Яркий пример - ООО «УралСтройАльянс», которую протащили в реестр квалифицированных подрядных организаций (причём Минфин признал незаконность этого включения), а затем врубили бесконечный «зелёный свет» на все согласования и оплаты. Остальным подрядчикам в это время подписание актов выполненных работ затягивают на полгода и более, разоряя тем самым мелких предпринимателей и провоцируя невыплату зарплат простым работягам.
Во-вторых, внушительное обогащение возникает в неочевидных, но высокодоходных договорняках. Так, в 2022 году мы выяснили, что собранные с пермяков деньги фонд размещает на банковских депозитах под 5.75% годовых (Хлебников как бы хвастался тем, что эффективно использует хранящиеся на счетах средства и извлекает из них доход). Вот только ключевая ставка ЦБ в тот год взлетала до 20% годовых. Представляете, как благодарны банки щедрому руководству фонда капремонта, отдающему в распоряжение деньги по ставке многократно ниже рыночной?
В разные годы с разными банками эта благодарность конвертироватась в коррупционные доходы разными способами:
1) Прямые откаты в размере части разницы между рыночной стоимостью денег и размещаемых фондом депозитов по заниженным ставкам;
2) Льготные кредиты для аффилированных руководству фонда организаций, банковские гарантии для них же и прочие услуги, помогающие извлекать немаленький профит.
Поясню, чтобы вы понимали, какой ущерб эти действия наносят каждому пермяку. Пока фонд ковырял в носу и вместо капитального ремонта размещал деньги на депозитах под смешные 5.75% годовых, строительные материалы и работы дорожали десятками процентов ежегодно. Руководство фонда ловило пару процентов личной выгоды от валяющихся без дела собранных миллиардов, в это время инфляция превращала посчитанные сметы капитального ремонта в грустный анекдот.
А что Хлебников?
А ему вообще плевать. Вопреки немыслимым провалам в работе краевые власти в конце 2022 вновь провели «конкурс» на должность директора фонда чисто под него, и он продолжил сидеть на этой богатейшей кормушке. Всё дело в том, что бывший начальник пермского полка ДПС, а ныне капремонтный коррупционер является не только сыном влиятельного бывшего вице-мэра Перми Владимира Хлебникова старшего, но и племянником всесильного Сергея Хлебникова. С 2004 по 2020 год он занимал должность коменданта Кремля (замдиректора ФСО России), а теперь работает на должности министра региональной безопасности и противодействия коррупции в Правительстве Москвы. С такой крышей можно вообще крыши не латать, и ничего тебе за это не будет 😎
Жалоб на Фонд капремонта Пермского края в мой адрес поступает много, поэтому изучать их деятельность я обязательно продолжу. Ценную информацию по теме присылайте в личку @i_l_private 😉
На фоне всего этого особенно нарядно смотрится заявление Балахнина, которое он сделал в контексте повышения взносов: «Введение новой ставки платы позволит продолжить ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ проводить капитальный ремонт многоквартирных домов» 🤡 Чувак, ты серьёзно? Коммунальный аферист Антон Удальёв с тобой наркотиками поделился, чтобы тебе в альтернативной реальности комфортно жилось? 🙃 Кстати, до Хлебникова фонд возглавлял удальёвский ставленник и член организованного преступного сообщества Махонина Дмитрий Баранов. Чудом улизнул с должности без уголовных дел и тюремного срока на фоне грандиозных скандалов и ЧП с летальным исходом.
На чём пилят деньги в фонде?
Во-первых, конечно, на раздаче контрактов аффилированным подрядчикам. Яркий пример - ООО «УралСтройАльянс», которую протащили в реестр квалифицированных подрядных организаций (причём Минфин признал незаконность этого включения), а затем врубили бесконечный «зелёный свет» на все согласования и оплаты. Остальным подрядчикам в это время подписание актов выполненных работ затягивают на полгода и более, разоряя тем самым мелких предпринимателей и провоцируя невыплату зарплат простым работягам.
Во-вторых, внушительное обогащение возникает в неочевидных, но высокодоходных договорняках. Так, в 2022 году мы выяснили, что собранные с пермяков деньги фонд размещает на банковских депозитах под 5.75% годовых (Хлебников как бы хвастался тем, что эффективно использует хранящиеся на счетах средства и извлекает из них доход). Вот только ключевая ставка ЦБ в тот год взлетала до 20% годовых. Представляете, как благодарны банки щедрому руководству фонда капремонта, отдающему в распоряжение деньги по ставке многократно ниже рыночной?
В разные годы с разными банками эта благодарность конвертироватась в коррупционные доходы разными способами:
1) Прямые откаты в размере части разницы между рыночной стоимостью денег и размещаемых фондом депозитов по заниженным ставкам;
2) Льготные кредиты для аффилированных руководству фонда организаций, банковские гарантии для них же и прочие услуги, помогающие извлекать немаленький профит.
Поясню, чтобы вы понимали, какой ущерб эти действия наносят каждому пермяку. Пока фонд ковырял в носу и вместо капитального ремонта размещал деньги на депозитах под смешные 5.75% годовых, строительные материалы и работы дорожали десятками процентов ежегодно. Руководство фонда ловило пару процентов личной выгоды от валяющихся без дела собранных миллиардов, в это время инфляция превращала посчитанные сметы капитального ремонта в грустный анекдот.
А что Хлебников?
А ему вообще плевать. Вопреки немыслимым провалам в работе краевые власти в конце 2022 вновь провели «конкурс» на должность директора фонда чисто под него, и он продолжил сидеть на этой богатейшей кормушке. Всё дело в том, что бывший начальник пермского полка ДПС, а ныне капремонтный коррупционер является не только сыном влиятельного бывшего вице-мэра Перми Владимира Хлебникова старшего, но и племянником всесильного Сергея Хлебникова. С 2004 по 2020 год он занимал должность коменданта Кремля (замдиректора ФСО России), а теперь работает на должности министра региональной безопасности и противодействия коррупции в Правительстве Москвы. С такой крышей можно вообще крыши не латать, и ничего тебе за это не будет 😎
Жалоб на Фонд капремонта Пермского края в мой адрес поступает много, поэтому изучать их деятельность я обязательно продолжу. Ценную информацию по теме присылайте в личку @i_l_private 😉
В последних лучах позднего ноябрьского солнца спешу доложить вам об итогах минувшей недели:
1) Помните, я рассказывал вам, как подруга литовской шпионки Надежды Агишевой осваивает сотни миллионов рублей из кармана налогоплательщиков на непосещаемых пермяками выставках современного искусства в арендованном за бюджетный счёт здании автосалона Mercedes-Benz? Двумя неделями ранее прокуратура уличила Наилю Аллахвердиеву в коррупции и вышла с судебным иском о возврате средств в бюджет, а вчера в её Музей современного искусства PERMM наведались московские силовики с обысками.
Агишева тотчас подняла вой на болотах и заявила, что проводить следственные действия в государственном музее – это «средневековье». Видимо, в логике этой женщины учреждения с государственной формой собственности являются неприкосновенными, а непогрешимое руководство всех этих КГБУК может вытворять всё, что им заблагорассудится.
Подсевать агишевской истерике принялся расхититель бюджетов фестиваля «Белые Ночи» и спикер (какое совпадение!) литовских изданий Владимир Гурфинкель, ныне осваивающий бюджетные денежки израильского министерства культуры на создании театра в Нетании. А основатель этого музея и патрон Аллахвердиевой Марат Гельман лишь пожал плечами и напомнил, что был уволен из музея 11 лет назад.
Сдаётся мне, это только начало, и всю эту агишевскую братию вместе с матриархальной главой семейства бессовестных жуликов вскоре прижмут к ногтю.
2) В минувшее воскресенье состоялся митинг в защиту стадиона «Трудовые резервы» от застройки. Позитивно, что митинг был согласован властями, и что людям дали выразить свою позицию. Плохо, что застройщик пока не идёт ни на какие уступки. Вместо поиска компромиссного решения озлобленный губернатор Дмитрий Махонин отбирает выигранные гранты у непокорных спортивных федераций, посмевших заступиться за «Трудовые резервы» (об этом на митинге рассказал председатель городской федерации хоккея Александр Зинин). А лояльных Махонину спортивных функционеров (федерации самбо, дзюдо и другие) заставляют выступать за застройку стадиона в нынешних параметрах.
Призываю братьев Блиновых и стоящих за ними бенефициаров перестать ломать ситуацию через колено, и отнестись к переживаниям людей по-человечески.
3) Судья Ольга Хусаинова по иску неплательщика долгов, афериста и (по недоразумению) моего бывшего помощника Алексея Меркурьева вчинила мне сегодня 12 с лишним миллионов по фиктивному договору займа на 7 (хотел он вообще почти 20 лямов) 🤡 Судья свыше двух часов совещалась в совещательной комнате. Подробности истории, биографию её участников и роль махонинского дружка Ильхама Халыгова в этом акте бессовестного жульничества я, пожалуй, опубликую в отдельном материале 😉
Решение, конечно, мы будем оспаривать - но в целом на обозримую перспективу оно никакой роли не играет. Все мои счета коррумпированные следаки-отморозки из команды Дениса Головкина арестовали ещё в апреле прошлого года, а когда я вернусь в Россию - мы очень быстро разберёмся со всеми мошенниками, их притязаниями и этими плодами телефонного права 😀
Всем желаю провести выходные с пользой! Как и всегда, продолжим в начале недели 🙌
1) Помните, я рассказывал вам, как подруга литовской шпионки Надежды Агишевой осваивает сотни миллионов рублей из кармана налогоплательщиков на непосещаемых пермяками выставках современного искусства в арендованном за бюджетный счёт здании автосалона Mercedes-Benz? Двумя неделями ранее прокуратура уличила Наилю Аллахвердиеву в коррупции и вышла с судебным иском о возврате средств в бюджет, а вчера в её Музей современного искусства PERMM наведались московские силовики с обысками.
Агишева тотчас подняла вой на болотах и заявила, что проводить следственные действия в государственном музее – это «средневековье». Видимо, в логике этой женщины учреждения с государственной формой собственности являются неприкосновенными, а непогрешимое руководство всех этих КГБУК может вытворять всё, что им заблагорассудится.
Подсевать агишевской истерике принялся расхититель бюджетов фестиваля «Белые Ночи» и спикер (какое совпадение!) литовских изданий Владимир Гурфинкель, ныне осваивающий бюджетные денежки израильского министерства культуры на создании театра в Нетании. А основатель этого музея и патрон Аллахвердиевой Марат Гельман лишь пожал плечами и напомнил, что был уволен из музея 11 лет назад.
Сдаётся мне, это только начало, и всю эту агишевскую братию вместе с матриархальной главой семейства бессовестных жуликов вскоре прижмут к ногтю.
2) В минувшее воскресенье состоялся митинг в защиту стадиона «Трудовые резервы» от застройки. Позитивно, что митинг был согласован властями, и что людям дали выразить свою позицию. Плохо, что застройщик пока не идёт ни на какие уступки. Вместо поиска компромиссного решения озлобленный губернатор Дмитрий Махонин отбирает выигранные гранты у непокорных спортивных федераций, посмевших заступиться за «Трудовые резервы» (об этом на митинге рассказал председатель городской федерации хоккея Александр Зинин). А лояльных Махонину спортивных функционеров (федерации самбо, дзюдо и другие) заставляют выступать за застройку стадиона в нынешних параметрах.
Призываю братьев Блиновых и стоящих за ними бенефициаров перестать ломать ситуацию через колено, и отнестись к переживаниям людей по-человечески.
3) Судья Ольга Хусаинова по иску неплательщика долгов, афериста и (по недоразумению) моего бывшего помощника Алексея Меркурьева вчинила мне сегодня 12 с лишним миллионов по фиктивному договору займа на 7 (хотел он вообще почти 20 лямов) 🤡 Судья свыше двух часов совещалась в совещательной комнате. Подробности истории, биографию её участников и роль махонинского дружка Ильхама Халыгова в этом акте бессовестного жульничества я, пожалуй, опубликую в отдельном материале 😉
Решение, конечно, мы будем оспаривать - но в целом на обозримую перспективу оно никакой роли не играет. Все мои счета коррумпированные следаки-отморозки из команды Дениса Головкина арестовали ещё в апреле прошлого года, а когда я вернусь в Россию - мы очень быстро разберёмся со всеми мошенниками, их притязаниями и этими плодами телефонного права 😀
Всем желаю провести выходные с пользой! Как и всегда, продолжим в начале недели 🙌
В последнюю неделю осени я решил дать вам отдохнуть от своих еженедельных расследований, но пятничные итоги недели — это святое! 😀 Итак, что происходит у героев моих публикаций?
1) Клептогубернатор Дмитрий Махонин нашёл, как из нашего с вами кармана с лихвой компенсировать фармацевтическому олигарху Виктору Харитонину 267 миллионов, которыми тот заплатил за спасение махонинского кошелька Дмитрия Шубодёрова от уголовного дела и за возвращение перепуганного мажора на родину.
Его компании-пустышке «Медтехнолоджи Пермь» отдают Городскую клиническую больницу №2 им. Ф.Х. Граля в самом центре Перми. Харитонин наведёт там марафет, а затем будет исправно получать деньги из бюджета здравоохранения и ФОМС. Короче, чтобы компенсировать в бюджет 187 украденных Шубодёровым и Махониным миллионов, у пермяков отнимут намного больше 😐
Условия концессионного соглашения будут урегулированы до 30 мая 2025 года — но нет сомнений, что по уровню коррупционной наглости эта концессия посоревнуется с пермским онкоцентром, также отданным Харитонину.
2) Пропал из соцсетей, фитнес-клубов и рестораций обколотый автозагаром дедушка Сергей Долгих. Анонимные телеграм-каналы утверждают, что любитель юных дев и анаболиков находится в бегах, потому что его сдали подельники по нелегальному игорному бизнесу в Березниках (об их задержании я рассказывал вам четыре месяца назад).
Переживаем за его состояние, ведь без восторженных взглядов нарциссам свойственно увядать 😔
3) Агишевский миньон Дмитрий Андреев, раздающий сотни миллионов из городского бюджета коррупционеру Александру Смертину и его бессовестному братишке Виктору Пермякову, включился в масштабную кампанию по изнасилованию пермских судов исками, связанными со мной, и получению утешительных судебных решений 😁 Из махонинских телеграм-помоек на 300 подписчиков я узнал, что Андреев требовал признать оценочными суждениями четыре моих расследования, в которых упоминается этот покорный Слуга Казнокрадов. А чтобы мы ничего не знали об этом деле и не могли прийти резвиться в судебное заседание, иск он подал не в отношении меня, а в отношении... Роскомнадзора 😂 В отсутствие возражений ответчика суд удовлетворил требования истца. Чего они этими хитрыми манипуляциями пытаются добиться — узнаем совсем скоро.
4) Тем временем, уже в воскресенье декабрь безжалостно вступит в свои права — и в очередной раз подпишет Махонина за балабола. Обещание открыть в ноябре Егошихинскую долину, за которую вышеупомянутый Дима Андреев дал Вите Пермякову 300 лямов, уже точно остаётся невыполненным. Прокуратура оказалась права, а «ВИАЛ Групп» вновь подтвердил свою профнепригодность. Объект, запланированный к 300-летию Перми, будет завершён в лучшем случае к 302-летию 🤡
Ну ничего, там впереди ещё миллиарды распиливать, когда-нибудь мальчик Витя научится строить.
Новое расследование ожидайте в понедельник, всем желаю встретить зиму весело! ⛄️
1) Клептогубернатор Дмитрий Махонин нашёл, как из нашего с вами кармана с лихвой компенсировать фармацевтическому олигарху Виктору Харитонину 267 миллионов, которыми тот заплатил за спасение махонинского кошелька Дмитрия Шубодёрова от уголовного дела и за возвращение перепуганного мажора на родину.
Его компании-пустышке «Медтехнолоджи Пермь» отдают Городскую клиническую больницу №2 им. Ф.Х. Граля в самом центре Перми. Харитонин наведёт там марафет, а затем будет исправно получать деньги из бюджета здравоохранения и ФОМС. Короче, чтобы компенсировать в бюджет 187 украденных Шубодёровым и Махониным миллионов, у пермяков отнимут намного больше 😐
Условия концессионного соглашения будут урегулированы до 30 мая 2025 года — но нет сомнений, что по уровню коррупционной наглости эта концессия посоревнуется с пермским онкоцентром, также отданным Харитонину.
2) Пропал из соцсетей, фитнес-клубов и рестораций обколотый автозагаром дедушка Сергей Долгих. Анонимные телеграм-каналы утверждают, что любитель юных дев и анаболиков находится в бегах, потому что его сдали подельники по нелегальному игорному бизнесу в Березниках (об их задержании я рассказывал вам четыре месяца назад).
Переживаем за его состояние, ведь без восторженных взглядов нарциссам свойственно увядать 😔
3) Агишевский миньон Дмитрий Андреев, раздающий сотни миллионов из городского бюджета коррупционеру Александру Смертину и его бессовестному братишке Виктору Пермякову, включился в масштабную кампанию по изнасилованию пермских судов исками, связанными со мной, и получению утешительных судебных решений 😁 Из махонинских телеграм-помоек на 300 подписчиков я узнал, что Андреев требовал признать оценочными суждениями четыре моих расследования, в которых упоминается этот покорный Слуга Казнокрадов. А чтобы мы ничего не знали об этом деле и не могли прийти резвиться в судебное заседание, иск он подал не в отношении меня, а в отношении... Роскомнадзора 😂 В отсутствие возражений ответчика суд удовлетворил требования истца. Чего они этими хитрыми манипуляциями пытаются добиться — узнаем совсем скоро.
4) Тем временем, уже в воскресенье декабрь безжалостно вступит в свои права — и в очередной раз подпишет Махонина за балабола. Обещание открыть в ноябре Егошихинскую долину, за которую вышеупомянутый Дима Андреев дал Вите Пермякову 300 лямов, уже точно остаётся невыполненным. Прокуратура оказалась права, а «ВИАЛ Групп» вновь подтвердил свою профнепригодность. Объект, запланированный к 300-летию Перми, будет завершён в лучшем случае к 302-летию 🤡
Ну ничего, там впереди ещё миллиарды распиливать, когда-нибудь мальчик Витя научится строить.
Новое расследование ожидайте в понедельник, всем желаю встретить зиму весело! ⛄️
Вчера наш рябининский жулик Дмитрий Махонин наплёл с три короба о том, что буквально не может спать и не способен есть, пока малому и среднему бизнесу трудно участвовать в открытых и конкурентных закупках 🤡
Все мы знаем, что его дела всегда противоположны его словам. Полное уничтожение конкуренции и прозрачности в Пермском крае мы рассмотрим на примере Фонда капитального ремонта, о котором я вам недавно рассказывал.
При согласии и содействии нынешнего руководства Пермского края директор фонда Владимир Хлебников уничтожил конкуренцию, выдавил с рынка все неподконтрольные (не дающие долю) подрядные организации и взял под полный ручной контроль распределение контрактов на выполнение работ. Бенефициары – организации, близкие к руководству фонда и махонинским чиновникам 😉
Шаг первый. Сделать конкурсные процедуры бессмысленными
С этой целью фонд в своё время полностью отменил авансирование и перестал согласовывать изменения в проектно-сметную документацию (а ведь очень часто после вскрытия крыши выявлялись сюрпризы, такие изменения были необходимы). Интерес строительных организаций к участию в аукционах упал почти до нуля.
Тем подрядчикам, кто продолжал заявляться на аукционы фонда, этап подписания актов и перечисления оплаты превратили в сущий ад. Под любыми предлогами принимающая сторона стала затягивать этот процесс. Рядовые подрядчики были вынуждены ждать по полгода и более, обивать пороги и падать ниц – лишь бы получить вложенные в капремонт деньги. Лишь через долгие месяцы, когда всю мизерную маржинальность уничтожила инфляция – Хлебников снисходил до подписания документов.
Итог – число заявок на большинство аукционов Фонда капитального ремонта Пермского края стало обозначаться цифрой 0.
Шаг второй. Раздать всем сёстрам по серьгам, а себе – бриллиантовое колье
Когда заявок на аукционе нет, директор фонда вправе вынести распоряжение и заключить прямой договор с любым подрядчиком. Причём контракт заключается по максимальной цене, можно выдать аванс, в ЕИС «Госзакупки» ничего публиковать не надо, а механизмы публичного контроля в этом случае отсутствуют. И понеслась раздача жирных объёмов ремонтных работ своим да нашим 🙂 Причём в сроках приёмки работ стал наблюдаться резкий контраст, вместо затягивания по полгода и более деньги дружественным подрядчикам стали перечислять за считанные дни. Приведу примеры:
ООО «УралСтройАльянс»:
п. Мулянка, ул. Воинская, дома номер 1 и 2 – аванс перечислен на 13-й день после заключения договора, итоговая оплата на девятый день (при нормативном сроке 30 рабочих дней). Хотя подрядчик просрочил выполнение работ более чем на месяц.
ООО «МонолитЭнергоПром»:
ш.Космонавтов, дом 108 – оплата перечислена на 21-й день (при нормативном сроке 90 дней). При этом крышу подрядчик просрочил на 111 дней, а фасад на все 320.
Комсомольский проспект, дом 92 – оплата перечислена на четвёртый день (при нормативном сроке 90 дней). Выполнение работ просрочено на 397 дней! Такие просрочки не позволяют подрядчику претендовать на увеличение стоимости договора, но подрядчик об этом попросил – и Хлебников добавил им денег сверх договоренной суммы. Эти действия признаны незаконными.
ООО «ПромСервис»:
ул. Борчанинова, дом 1 – оплата перечислена на второй день (при нормативном сроке 30 дней). Выполнение работ просрочено на 200 дней. Хлебников этому подрядчику тоже денег накинул сверх суммы договора, и тоже в нарушение закона.
ООО «ЭкоСтройМонтаж»:
Комсомольский проспект, дом 65 – оплата по большинству видов работ перечислена на 13-й день, а за крышу вообще на шестой (при нормативном сроке 90 дней). Подвал и фундамент просрочены на 390 дней, несущие конструкции и крыша на 360 дней. Подрядчика усыпали авансами в размере 50%, абсолютно незаконными.
Комсомольский проспект, дом 70 – подрядчику предоставлены 50% авансы, в условия работ постоянно вносились изменения в пользу подрядчика, а чудовищные просрочки приводили к допсоглашениям и продлению сроков без каких-либо последствий.
Продолжение в посте ниже: https://www.tg-me.com/ilya_lisnyak/726
Все мы знаем, что его дела всегда противоположны его словам. Полное уничтожение конкуренции и прозрачности в Пермском крае мы рассмотрим на примере Фонда капитального ремонта, о котором я вам недавно рассказывал.
При согласии и содействии нынешнего руководства Пермского края директор фонда Владимир Хлебников уничтожил конкуренцию, выдавил с рынка все неподконтрольные (не дающие долю) подрядные организации и взял под полный ручной контроль распределение контрактов на выполнение работ. Бенефициары – организации, близкие к руководству фонда и махонинским чиновникам 😉
Шаг первый. Сделать конкурсные процедуры бессмысленными
С этой целью фонд в своё время полностью отменил авансирование и перестал согласовывать изменения в проектно-сметную документацию (а ведь очень часто после вскрытия крыши выявлялись сюрпризы, такие изменения были необходимы). Интерес строительных организаций к участию в аукционах упал почти до нуля.
Тем подрядчикам, кто продолжал заявляться на аукционы фонда, этап подписания актов и перечисления оплаты превратили в сущий ад. Под любыми предлогами принимающая сторона стала затягивать этот процесс. Рядовые подрядчики были вынуждены ждать по полгода и более, обивать пороги и падать ниц – лишь бы получить вложенные в капремонт деньги. Лишь через долгие месяцы, когда всю мизерную маржинальность уничтожила инфляция – Хлебников снисходил до подписания документов.
Итог – число заявок на большинство аукционов Фонда капитального ремонта Пермского края стало обозначаться цифрой 0.
Шаг второй. Раздать всем сёстрам по серьгам, а себе – бриллиантовое колье
Когда заявок на аукционе нет, директор фонда вправе вынести распоряжение и заключить прямой договор с любым подрядчиком. Причём контракт заключается по максимальной цене, можно выдать аванс, в ЕИС «Госзакупки» ничего публиковать не надо, а механизмы публичного контроля в этом случае отсутствуют. И понеслась раздача жирных объёмов ремонтных работ своим да нашим 🙂 Причём в сроках приёмки работ стал наблюдаться резкий контраст, вместо затягивания по полгода и более деньги дружественным подрядчикам стали перечислять за считанные дни. Приведу примеры:
ООО «УралСтройАльянс»:
п. Мулянка, ул. Воинская, дома номер 1 и 2 – аванс перечислен на 13-й день после заключения договора, итоговая оплата на девятый день (при нормативном сроке 30 рабочих дней). Хотя подрядчик просрочил выполнение работ более чем на месяц.
ООО «МонолитЭнергоПром»:
ш.Космонавтов, дом 108 – оплата перечислена на 21-й день (при нормативном сроке 90 дней). При этом крышу подрядчик просрочил на 111 дней, а фасад на все 320.
Комсомольский проспект, дом 92 – оплата перечислена на четвёртый день (при нормативном сроке 90 дней). Выполнение работ просрочено на 397 дней! Такие просрочки не позволяют подрядчику претендовать на увеличение стоимости договора, но подрядчик об этом попросил – и Хлебников добавил им денег сверх договоренной суммы. Эти действия признаны незаконными.
ООО «ПромСервис»:
ул. Борчанинова, дом 1 – оплата перечислена на второй день (при нормативном сроке 30 дней). Выполнение работ просрочено на 200 дней. Хлебников этому подрядчику тоже денег накинул сверх суммы договора, и тоже в нарушение закона.
ООО «ЭкоСтройМонтаж»:
Комсомольский проспект, дом 65 – оплата по большинству видов работ перечислена на 13-й день, а за крышу вообще на шестой (при нормативном сроке 90 дней). Подвал и фундамент просрочены на 390 дней, несущие конструкции и крыша на 360 дней. Подрядчика усыпали авансами в размере 50%, абсолютно незаконными.
Комсомольский проспект, дом 70 – подрядчику предоставлены 50% авансы, в условия работ постоянно вносились изменения в пользу подрядчика, а чудовищные просрочки приводили к допсоглашениям и продлению сроков без каких-либо последствий.
Продолжение в посте ниже: https://www.tg-me.com/ilya_lisnyak/726
Продолжение. Начало в посте: https://www.tg-me.com/ilya_lisnyak/722
ООО «ВОЛД»:
Огромное количество объектов в Перми, Нытве и Соликамске. Авансы по прошлогодним договорам перечислены за считанные дни, работы до сих пор не закончены.
ООО «ГвА Строй»:
Краснокамск, ул. Большевистская, дома 3, 7, 16 и 22 – по заключенным в сентябре 2024 договорам аванс перечислен на третий рабочий день.
ООО «СТР»:
Чайковский, ул. Горького, дом 10 – бумажки подписали 25 марта 2024, денежки перечислены на третий рабочий день.
ООО «Гринтал»:
ул. Борчанинова, дом 8 – принято 5 июля 2024, оплачено на второй рабочий день.
ООО «Уралтехстрой»:
Березники, ул. Ленина, дом 43 – подписанный в сентябре договор щедро авансировали на третий рабочий день.
ООО ГК «Проммаш»:
ул. Карбышева, дом 10 – счёт от 24 июля 2024 оплачен на третий рабочий день.
Ну и так далее.
Чьи это конторы?
В ходе продолжительной работы с источниками мне удалось установить, кто кого крышует.
Директор фонда Владимир Хлебников и его зам Константин Савин:
ООО «УралСтройАльянс», ООО «Парма-трейд», ООО «СТР», ООО «Экостроймонтаж», ООО «Гринтал». Последним юрлицом Хлебникову недавно пришлось пожертвовать: под давлением общественников и надзорных органов ему придётся подавать заявление о включении Гринтала в реестр недобросовестных.
Бывший главный инженер фонда Константин Горячих:
ООО «ВОЛД». Константин Ксанфиевич перед уходом из фонда успел накидать аффилированной организации немало крупных подрядов 😉
Заместитель председателя Правительства Пермского края Андрей Кокорев:
ООО «МонолитЭнергоПром». Чтобы уголовный вице-премьер из организованного преступного сообщества Махонина не препятствовал преступной деятельности Хлебникова и компании, его корыстные интересы на этом рынке тоже учитываются. При этом недотёпу-министра ЖКХ Артёма Балахнина в силу его аппаратной ничтожности в долю не берут, и ему приходится закрывать глаза на происходящее бесплатно 😁
Примечательно, что всё это время руководство фонда ловят на жесточайших нарушениях законодательства в отношении этих дружественных подрядчиков:
–Бездействие в вопросах начисления пени и штрафов за просроки в выполнении работ (прямой ущерб - сотни миллионов);
–Нежелание подавать заявления о включении проштрафившихся организаций в реестр недобросовестных поставщиков;
–Ненадлежащая приёмка работ, подписание итоговых актов в отсутствие КС-2 и КС-3;
–Приёмка и оплата невыполненных работ;
–Воспрепятствование проверкам и систематическое неисполнение предписаний;
–Ограничение конкуренции, нарушение порядка размещения сведений в ЕИС Госзакупок;
–Неправомерное и массовое увеличение стоимости договоров с конкретными подрядными организациями.
Все эти пункты отражены в результатах проверок Контрольно-счётной палаты, Управления Федерального Казначейства по Пермскому краю, пермского УФАС, краевого Минфина и прокуратуры. Хлебникову плевать. Перефразируя басню Крылова: «а Вовка слушает, да ест».
Краевая инспекция Госжилнадзора (ИГЖН) регулярно выносит предписания и штрафы в адрес фонда, но и там наблюдается игра в пользу Хлебникова. Так, за капремонтные катастрофы на Чердынской 38 и ш.Космонавтов 110 никто не понёс ответственности, потому что ИГЖН не смог установить ответственного за эти объекты сотрудника фонда 😂 А сроки выполнения почти всех предписаний, направленных в фонд, добренький надзорный орган постоянно продлевает.
Всё у Хлебникова подвязано и в полиции, где он ранее служил командиром полка ДПС. По заявлениям о совершении преступлений постоянно выносятся отказы в возбуждении уголовного дела, которые затем столь же постоянно отменяет прокуратура как незаконные и необоснованные.
Короче, свои взносы за капремонт вы перечисляете натуральной мафии, которая ворочает этими миллиардами как им заблагорассудится, и никто им не указ. Но ничего, сил у нас много, терпения тоже предостаточно - будем расследовать их преступления и добиваться справедливости столько, сколько потребуется 😉 Серию обращений в федеральные правоохранительные органы направляем прямо сейчас.
ООО «ВОЛД»:
Огромное количество объектов в Перми, Нытве и Соликамске. Авансы по прошлогодним договорам перечислены за считанные дни, работы до сих пор не закончены.
ООО «ГвА Строй»:
Краснокамск, ул. Большевистская, дома 3, 7, 16 и 22 – по заключенным в сентябре 2024 договорам аванс перечислен на третий рабочий день.
ООО «СТР»:
Чайковский, ул. Горького, дом 10 – бумажки подписали 25 марта 2024, денежки перечислены на третий рабочий день.
ООО «Гринтал»:
ул. Борчанинова, дом 8 – принято 5 июля 2024, оплачено на второй рабочий день.
ООО «Уралтехстрой»:
Березники, ул. Ленина, дом 43 – подписанный в сентябре договор щедро авансировали на третий рабочий день.
ООО ГК «Проммаш»:
ул. Карбышева, дом 10 – счёт от 24 июля 2024 оплачен на третий рабочий день.
Ну и так далее.
Чьи это конторы?
В ходе продолжительной работы с источниками мне удалось установить, кто кого крышует.
Директор фонда Владимир Хлебников и его зам Константин Савин:
ООО «УралСтройАльянс», ООО «Парма-трейд», ООО «СТР», ООО «Экостроймонтаж», ООО «Гринтал». Последним юрлицом Хлебникову недавно пришлось пожертвовать: под давлением общественников и надзорных органов ему придётся подавать заявление о включении Гринтала в реестр недобросовестных.
Бывший главный инженер фонда Константин Горячих:
ООО «ВОЛД». Константин Ксанфиевич перед уходом из фонда успел накидать аффилированной организации немало крупных подрядов 😉
Заместитель председателя Правительства Пермского края Андрей Кокорев:
ООО «МонолитЭнергоПром». Чтобы уголовный вице-премьер из организованного преступного сообщества Махонина не препятствовал преступной деятельности Хлебникова и компании, его корыстные интересы на этом рынке тоже учитываются. При этом недотёпу-министра ЖКХ Артёма Балахнина в силу его аппаратной ничтожности в долю не берут, и ему приходится закрывать глаза на происходящее бесплатно 😁
Примечательно, что всё это время руководство фонда ловят на жесточайших нарушениях законодательства в отношении этих дружественных подрядчиков:
–Бездействие в вопросах начисления пени и штрафов за просроки в выполнении работ (прямой ущерб - сотни миллионов);
–Нежелание подавать заявления о включении проштрафившихся организаций в реестр недобросовестных поставщиков;
–Ненадлежащая приёмка работ, подписание итоговых актов в отсутствие КС-2 и КС-3;
–Приёмка и оплата невыполненных работ;
–Воспрепятствование проверкам и систематическое неисполнение предписаний;
–Ограничение конкуренции, нарушение порядка размещения сведений в ЕИС Госзакупок;
–Неправомерное и массовое увеличение стоимости договоров с конкретными подрядными организациями.
Все эти пункты отражены в результатах проверок Контрольно-счётной палаты, Управления Федерального Казначейства по Пермскому краю, пермского УФАС, краевого Минфина и прокуратуры. Хлебникову плевать. Перефразируя басню Крылова: «а Вовка слушает, да ест».
Краевая инспекция Госжилнадзора (ИГЖН) регулярно выносит предписания и штрафы в адрес фонда, но и там наблюдается игра в пользу Хлебникова. Так, за капремонтные катастрофы на Чердынской 38 и ш.Космонавтов 110 никто не понёс ответственности, потому что ИГЖН не смог установить ответственного за эти объекты сотрудника фонда 😂 А сроки выполнения почти всех предписаний, направленных в фонд, добренький надзорный орган постоянно продлевает.
Всё у Хлебникова подвязано и в полиции, где он ранее служил командиром полка ДПС. По заявлениям о совершении преступлений постоянно выносятся отказы в возбуждении уголовного дела, которые затем столь же постоянно отменяет прокуратура как незаконные и необоснованные.
Короче, свои взносы за капремонт вы перечисляете натуральной мафии, которая ворочает этими миллиардами как им заблагорассудится, и никто им не указ. Но ничего, сил у нас много, терпения тоже предостаточно - будем расследовать их преступления и добиваться справедливости столько, сколько потребуется 😉 Серию обращений в федеральные правоохранительные органы направляем прямо сейчас.
Неделя получилась продуктивной! Как сложилась судьба героев моих публикаций?
1) Агишевская подружка Наиля Аллахвердиева, за бюджетный счёт засевшая в роскошных интерьерах салона Mercedes-Benz, сбежала с должности директора Музея современного искусства PERMM. Вслед за моим расследованием прокуратура уличила её в коррупции (она сливала бюджетные контракты своему сожителю), московские силовики провели серию обысков по уголовному делу о её сомнительных связях — и она написала заявление по собственному, а заодно публично объявила, что покидает Пермь (без музейной кормушки наш город ей неинтересен). Чемодан-вокзал-Балканы? 😉
2) Бизнесмен-взяточник Сергей Миков, сознавшийся в даче взятки начальнику Управления капитального строительства Перми Ирине Чирковой, вышел из СИЗО под домашний арест. Этому поспособствовала его сделка со следствием, в ходе которой он сдал ещё и руководителя Управления технического заказчика Андрея Кудрявцева (перед посадкой занимался строительством зоопарка и получал благодарственные письма от главжулика Дмитрия Махонина).
Сама соратница вице-премьера Дмитрия Самойлова встретит в СИЗО Новый год, срок содержания под стражей ей продлили до 7 февраля. А в следующем году «по этапу, с приговором на руках».
3) Создатель полумиллиардной финансовой пирамиды Тимофей Ходырев расстался со своим единственным реальным бизнесом в Перми: СМИ сообщили, что кофейня Mocca сменила владельца. Именно в ней он накидывал пуху перед «инвесторами», которые оказались обманутыми вкладчиками.
Продавец в лице то ли его мамы, то ли борзой супруги Алины Раклановой утверждает, что кофейню обменяли аж на дом в Испании. Продающая сторона оценивала объект примерно в 7,8 млн рублей, или 70 тысяч евро (уверен, что продали намного дешевле, тысяч 30, а то и отдали за долги) — интересно посмотреть на испанские виллы по цене однушки в Лёвшино 🤡
4) Клептогубернатор Пермского края продолжает радовать вас новогодними подарками. Мало ему было на треть задрать взносы по капитальному ремонту, чтобы его дружки продолжили получать жирные подряды в коррумпированном Фонде — так на следующий год он приготовил вам самое серьёзное повышение тарифов на ЖКХ среди всех регионов России. В постановление Правительства заложено повышение аж на 21.1%, хотя в среднем по стране тарифы вырастут на 11.9%
Но и этого ему показалось мало. По его решению в отдельных городах Прикамья тариф можно будет поднять с отклонением на 4.2% от размера, указанного в постановлении — то есть, до 25 с лишним процентов 😐
Каков рябининский Дед Мороз, а? Неужели все пермяки настолько плохо себя вели?
В следующем году у него заканчиваются полномочия, и с такими выходками народной любви ему точно не снискать. Будем надеяться, что все эти действия — признак того, что разговоры Махонина о намерениях идти на второй срок являются таким же фуфлом, как и 99% его заявлений.
5) Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов ушёл на пенсию, причём сделал это максимально неожиданно: даже преемника пока нет, будет временный и.о. Аяс Кандан (его зам). И это очень хорошая новость для Пермского края, ведь именно ставленники Щеглова типа Романа Тимофеева крышевали игорный бизнес и обнал, а насквозь коррумпированное ГСУ фабриковало уголовные дела в угоду организованному преступному сообществу Махонина.
6) Кстати, о сфабрикованных уголовных делах. Прокуратура отказалась подписывать обвинительное заключение в отношении меня для передачи в суд, и вернула этот продукт доморощенного сюрреализма обратно следователю. Теперь майор Наталья Петухова с целой следственной группой будет выдумывать, под каким новым соусом попытаться протолкнуть 27 томов макулатуры в суд 😂
В эти выходные желаю всем вкусного чая, лыжного спорта и улыбок как у Николая Василенко! 😁
1) Агишевская подружка Наиля Аллахвердиева, за бюджетный счёт засевшая в роскошных интерьерах салона Mercedes-Benz, сбежала с должности директора Музея современного искусства PERMM. Вслед за моим расследованием прокуратура уличила её в коррупции (она сливала бюджетные контракты своему сожителю), московские силовики провели серию обысков по уголовному делу о её сомнительных связях — и она написала заявление по собственному, а заодно публично объявила, что покидает Пермь (без музейной кормушки наш город ей неинтересен). Чемодан-вокзал-Балканы? 😉
2) Бизнесмен-взяточник Сергей Миков, сознавшийся в даче взятки начальнику Управления капитального строительства Перми Ирине Чирковой, вышел из СИЗО под домашний арест. Этому поспособствовала его сделка со следствием, в ходе которой он сдал ещё и руководителя Управления технического заказчика Андрея Кудрявцева (перед посадкой занимался строительством зоопарка и получал благодарственные письма от главжулика Дмитрия Махонина).
Сама соратница вице-премьера Дмитрия Самойлова встретит в СИЗО Новый год, срок содержания под стражей ей продлили до 7 февраля. А в следующем году «по этапу, с приговором на руках».
3) Создатель полумиллиардной финансовой пирамиды Тимофей Ходырев расстался со своим единственным реальным бизнесом в Перми: СМИ сообщили, что кофейня Mocca сменила владельца. Именно в ней он накидывал пуху перед «инвесторами», которые оказались обманутыми вкладчиками.
Продавец в лице то ли его мамы, то ли борзой супруги Алины Раклановой утверждает, что кофейню обменяли аж на дом в Испании. Продающая сторона оценивала объект примерно в 7,8 млн рублей, или 70 тысяч евро (уверен, что продали намного дешевле, тысяч 30, а то и отдали за долги) — интересно посмотреть на испанские виллы по цене однушки в Лёвшино 🤡
4) Клептогубернатор Пермского края продолжает радовать вас новогодними подарками. Мало ему было на треть задрать взносы по капитальному ремонту, чтобы его дружки продолжили получать жирные подряды в коррумпированном Фонде — так на следующий год он приготовил вам самое серьёзное повышение тарифов на ЖКХ среди всех регионов России. В постановление Правительства заложено повышение аж на 21.1%, хотя в среднем по стране тарифы вырастут на 11.9%
Но и этого ему показалось мало. По его решению в отдельных городах Прикамья тариф можно будет поднять с отклонением на 4.2% от размера, указанного в постановлении — то есть, до 25 с лишним процентов 😐
Каков рябининский Дед Мороз, а? Неужели все пермяки настолько плохо себя вели?
В следующем году у него заканчиваются полномочия, и с такими выходками народной любви ему точно не снискать. Будем надеяться, что все эти действия — признак того, что разговоры Махонина о намерениях идти на второй срок являются таким же фуфлом, как и 99% его заявлений.
5) Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов ушёл на пенсию, причём сделал это максимально неожиданно: даже преемника пока нет, будет временный и.о. Аяс Кандан (его зам). И это очень хорошая новость для Пермского края, ведь именно ставленники Щеглова типа Романа Тимофеева крышевали игорный бизнес и обнал, а насквозь коррумпированное ГСУ фабриковало уголовные дела в угоду организованному преступному сообществу Махонина.
6) Кстати, о сфабрикованных уголовных делах. Прокуратура отказалась подписывать обвинительное заключение в отношении меня для передачи в суд, и вернула этот продукт доморощенного сюрреализма обратно следователю. Теперь майор Наталья Петухова с целой следственной группой будет выдумывать, под каким новым соусом попытаться протолкнуть 27 томов макулатуры в суд 😂
В эти выходные желаю всем вкусного чая, лыжного спорта и улыбок как у Николая Василенко! 😁
Кому война, а кому возможность украсть кучу бабла. На Пороховом заводе пермских предпринимателей и простых рабочих массово кидают на сотни миллионов, прикрываясь дружбой с главжуликом Дмитрием Махониным и зампредом Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Скандал с детским садом, отданным под общагу для трудовых мигрантов – история про тех же оборзевших мошенников.
Знакомьтесь, Андрей Зубков. Ему принадлежит ООО «ПрофКонсалтИнвест», которое прославилось невыплатой зарплат рабочим, нарушениями трудового законодательства и тесными связями с Чехией. Этой сомнительной конторе достался генеральный подряд по строительству комплекса зданий для хранения и переработки кислот на ФГУП «Пермский пороховой завод». На минуточку, это гособоронзаказ в разгар военных действий (субсидия 1867 Минпромторга РФ).
Зубков стал набирать субподрядчиков, обещал им золотые горы, и даже выдавал скромный аванс. Конечно, рассказывал о своих безграничных возможностях на этом предприятии и во власти, пытаясь произвести впечатление надёжного партнёра. Хвастался совместными походами в баню с пьющим клептогубернатором Дмитрием Махониным, красочно описывал рыбалку с высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов, а своё появление на Пороховом заводе в качестве генподрядчика объяснял личной дружбой с вице-премьером Правительства России Маратом Хуснуллиным. Как минимум по Махонину это звучит правдоподобно: ПКИ получает миллиарды рублей на контрактах в топливно-энергетическом секторе, тогда как Махонин в те же годы проворачивал махинации во главе топливно-энергетического управления ФАС России.
Воодушевлённые предприниматели искали рабочих по всему Пермскому краю, снимали им жильё, в авральном режиме выполняли поставленные задачи. Аванс заканчивался, новых денег под разными предлогами никто им не переводил – и люди влезали в долги, лишь бы не подвести такого важного человека, а вместе с ним и обороноспособность нашей страны 🙃
Когда у субподрядчика заканчивались заёмные деньги, а рабочие переставали пахать за сытные обещания – шайка Зубкова аннулировала им все пропуски на территорию завода, и под разными предлогами отказывалась подписывать документы на уже выполненные работы. Некоторых умудрялись кидать по второму кругу: обещали новый объём работ, снова предлагали небольшой аванс и пускали на объект. Субподрядчики, которым нужно было чем-то расплатиться с людьми по прошлым работам, хватались за эту возможность погасить долги, и в результате влетали ещё сильнее (ведь история в точности повторялась). В письмах обманутых людей, имеющихся в моём распоряжении, подробно расписаны все схемы мошенничества, реализуемые Зубковым на Пермском пороховом заводе.
Некоторых субподрядчиков ООО «ПКИ» кидало напрямую (например, были обмануты ООО «Вектор» и ИП Ростока И.В.). Директор пермского филиала этой господрядной шаражки Максим Хлызов угрожал фабрикацией уголовных дел и нанесением тяжких телесных повреждений силами своей службы безопасности, если обманутые предприниматели посмеют отстаивать свои права.
Других кидали через фирмы-прокладки. Например, аффилированное Зубкову ООО «АгроСпецСервис-КИНЕЛЬ» числилось аккредитованным подрядчиком у ПКИ, все встречи с исполнителями работ директор «АСС-КИНЕЛЬ» Сергей Черкасов проводил прямо в московском офисе ПКИ, а Зубков и Хлызов лично ручались за Черкасова и гарантировали платёжную дисциплину. Когда все работы были выполнены, и нужно было платить деньги – Черкасов исчез, а Зубков и Хлызов просто пожали плечами. По такой схеме, например, было обмануто ООО «Русь Строй», которое выполнило все работы на 25 с лишним миллионов за счёт собственных средств, а затем не получило ни копейки.
Или вот ООО «Инвест Строй». Их директор Денис Бондарев всюду ссылался на Зубкова, приезжал на встречи с охраной и твердил исполнителям, что им очень повезло работать через него, ведь всех остальных субподрядчиков на Пороховом заводе кидают, а его нет. Через эту прокладку разорили целый ряд компаний, выполнявших работы по армированию и заливке фундамента.
Продолжение в посте ниже: https://www.tg-me.com/ilya_lisnyak/732
Знакомьтесь, Андрей Зубков. Ему принадлежит ООО «ПрофКонсалтИнвест», которое прославилось невыплатой зарплат рабочим, нарушениями трудового законодательства и тесными связями с Чехией. Этой сомнительной конторе достался генеральный подряд по строительству комплекса зданий для хранения и переработки кислот на ФГУП «Пермский пороховой завод». На минуточку, это гособоронзаказ в разгар военных действий (субсидия 1867 Минпромторга РФ).
Зубков стал набирать субподрядчиков, обещал им золотые горы, и даже выдавал скромный аванс. Конечно, рассказывал о своих безграничных возможностях на этом предприятии и во власти, пытаясь произвести впечатление надёжного партнёра. Хвастался совместными походами в баню с пьющим клептогубернатором Дмитрием Махониным, красочно описывал рыбалку с высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов, а своё появление на Пороховом заводе в качестве генподрядчика объяснял личной дружбой с вице-премьером Правительства России Маратом Хуснуллиным. Как минимум по Махонину это звучит правдоподобно: ПКИ получает миллиарды рублей на контрактах в топливно-энергетическом секторе, тогда как Махонин в те же годы проворачивал махинации во главе топливно-энергетического управления ФАС России.
Воодушевлённые предприниматели искали рабочих по всему Пермскому краю, снимали им жильё, в авральном режиме выполняли поставленные задачи. Аванс заканчивался, новых денег под разными предлогами никто им не переводил – и люди влезали в долги, лишь бы не подвести такого важного человека, а вместе с ним и обороноспособность нашей страны 🙃
Когда у субподрядчика заканчивались заёмные деньги, а рабочие переставали пахать за сытные обещания – шайка Зубкова аннулировала им все пропуски на территорию завода, и под разными предлогами отказывалась подписывать документы на уже выполненные работы. Некоторых умудрялись кидать по второму кругу: обещали новый объём работ, снова предлагали небольшой аванс и пускали на объект. Субподрядчики, которым нужно было чем-то расплатиться с людьми по прошлым работам, хватались за эту возможность погасить долги, и в результате влетали ещё сильнее (ведь история в точности повторялась). В письмах обманутых людей, имеющихся в моём распоряжении, подробно расписаны все схемы мошенничества, реализуемые Зубковым на Пермском пороховом заводе.
Некоторых субподрядчиков ООО «ПКИ» кидало напрямую (например, были обмануты ООО «Вектор» и ИП Ростока И.В.). Директор пермского филиала этой господрядной шаражки Максим Хлызов угрожал фабрикацией уголовных дел и нанесением тяжких телесных повреждений силами своей службы безопасности, если обманутые предприниматели посмеют отстаивать свои права.
Других кидали через фирмы-прокладки. Например, аффилированное Зубкову ООО «АгроСпецСервис-КИНЕЛЬ» числилось аккредитованным подрядчиком у ПКИ, все встречи с исполнителями работ директор «АСС-КИНЕЛЬ» Сергей Черкасов проводил прямо в московском офисе ПКИ, а Зубков и Хлызов лично ручались за Черкасова и гарантировали платёжную дисциплину. Когда все работы были выполнены, и нужно было платить деньги – Черкасов исчез, а Зубков и Хлызов просто пожали плечами. По такой схеме, например, было обмануто ООО «Русь Строй», которое выполнило все работы на 25 с лишним миллионов за счёт собственных средств, а затем не получило ни копейки.
Или вот ООО «Инвест Строй». Их директор Денис Бондарев всюду ссылался на Зубкова, приезжал на встречи с охраной и твердил исполнителям, что им очень повезло работать через него, ведь всех остальных субподрядчиков на Пороховом заводе кидают, а его нет. Через эту прокладку разорили целый ряд компаний, выполнявших работы по армированию и заливке фундамента.
Продолжение в посте ниже: https://www.tg-me.com/ilya_lisnyak/732
Продолжение. Начало в посте выше: https://www.tg-me.com/ilya_lisnyak/731
ООО «Продмаркет» брало под своё крыло субподрядчиков, которые отказывались работать с «Инвест Строй». Хлызов убеждал их выполнять работы через эту фирму-прокладку и гарантировал своевременность платежей, но когда наступало время оплаты выполненных работ – директор Продмаркета Олег Федченко блокировал пропуски рабочим и пропадал со связи. В качестве примера обманутых по этой схеме исполнителей можно назвать ООО «БКБ-Групп», заливавшее на Пороховом заводе бетонные конструкции.
Договоры ПКИ с тремя этими организациями были заключены по ценам значительно ниже тех, по которым эти конторы привлекали субподрядчиков. Заведомо закладывать убыток имеет смысл только тогда, когда платить конечным исполнителям ты не собираешься. Так что прямой умысел на мошенничество виден невооружённым глазом.
Вишенка на торте - все зубковские организации, задействованные в этой афере, вместо оплаты выполненных работ массово подают судебные иски и требуют у обманутых субподрядчиков вернуть все перечисленные авансы 😐 Так нагло и примитивно можно действовать только с очень влиятельной крышей. Возможно, названные Зубковым фамилии покровителей не являются его вымыслом?
Конечно, чиновному мошеннику Махонину никакого дела до попавших в беду рабочих нет, ведь его правая рука Александр Смертин со своим двоюродным братцем точно так же кидает работяг при освоении бюджетных подрядов. К тому же, Зубков в парилке старательно лупит Махонина берёзовым веничком и потчует забористым пенным. Но великого и могучего Марата Шакирзяновича должно же взволновать, что от его имени в Пермском крае массово кидают людей прямо на территории стратегического оборонного предприятия?
Количество пермских рабочих, которых можно использовать и кинуть, не является бесконечным. Когда они стали заканчиваться, кому-то пришла в голову идея привлекать к выполнению гособоронзаказа трудовых мигрантов (ранее их допуск на Пороховой завод негласным решением руководства был полностью запрещён). За привлечение иностранных рабочих рук взялось ООО «Бостан», зарегистрированное в Ростовской области, и его директор Дилшод Мирзаев. Владелец - турецкий бизнесмен Бостан Мехмет, плюющий на миграционное законодательство (привлекался за это к административной ответственности и чудом избежал выдворения из страны), а также кидающий кредиторов (даже на суд не пришёл и позицию не выразил, признав факт невыполненных обязательств).
Гастарбайтеров в Перми нужно куда-то селить, и как вы уже наверняка знаете, мигрантов заселили прямо в здание детского сада №261! Когда этот корпус консервировали, пермякам обещали открыть там центр дополнительного образования. Вместо этого толпы гостей из Средней Азии шастают по близлежащим дворам и наводят там свои порядки, пока группы в детских садах Кировского района переполнены из-за нехватки учреждений. В ответ на массовые возмущения жителей ручной махонинский мэр Перми Эдуард Соснин строит физиономию поглупее (хотя, казалось бы, куда уж) и жуёт что-то типа соплей.
Чтобы московская группа лиц по предварительному сговору обогатилась на миллиарды рублей под предлогом войны и повышения обороноспособности России, простые пермские работяги должны батрачить на них бесплатно, местным подрядчикам придётся разориться из-за банального кидалова, а жители Кировского района будут жить в страхе и перестанут отпускать своих дочерей на прогулку во двор. Как вам такое соглашение?
Вместе с неравнодушными пермяками направляем подробную информацию председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, уже обратившему внимание на сюжет с детским садом, а также в Военно-промышленную комиссию России. Пусть знают, как выделяемые на оборонку миллиарды распихивают по карманам наглые прохиндеи при попустительстве и содействии властей Пермского края. А если вы тоже пострадали от действий этих лиц, напишите мне в личку @i_l_private
ООО «Продмаркет» брало под своё крыло субподрядчиков, которые отказывались работать с «Инвест Строй». Хлызов убеждал их выполнять работы через эту фирму-прокладку и гарантировал своевременность платежей, но когда наступало время оплаты выполненных работ – директор Продмаркета Олег Федченко блокировал пропуски рабочим и пропадал со связи. В качестве примера обманутых по этой схеме исполнителей можно назвать ООО «БКБ-Групп», заливавшее на Пороховом заводе бетонные конструкции.
Договоры ПКИ с тремя этими организациями были заключены по ценам значительно ниже тех, по которым эти конторы привлекали субподрядчиков. Заведомо закладывать убыток имеет смысл только тогда, когда платить конечным исполнителям ты не собираешься. Так что прямой умысел на мошенничество виден невооружённым глазом.
Вишенка на торте - все зубковские организации, задействованные в этой афере, вместо оплаты выполненных работ массово подают судебные иски и требуют у обманутых субподрядчиков вернуть все перечисленные авансы 😐 Так нагло и примитивно можно действовать только с очень влиятельной крышей. Возможно, названные Зубковым фамилии покровителей не являются его вымыслом?
Конечно, чиновному мошеннику Махонину никакого дела до попавших в беду рабочих нет, ведь его правая рука Александр Смертин со своим двоюродным братцем точно так же кидает работяг при освоении бюджетных подрядов. К тому же, Зубков в парилке старательно лупит Махонина берёзовым веничком и потчует забористым пенным. Но великого и могучего Марата Шакирзяновича должно же взволновать, что от его имени в Пермском крае массово кидают людей прямо на территории стратегического оборонного предприятия?
Количество пермских рабочих, которых можно использовать и кинуть, не является бесконечным. Когда они стали заканчиваться, кому-то пришла в голову идея привлекать к выполнению гособоронзаказа трудовых мигрантов (ранее их допуск на Пороховой завод негласным решением руководства был полностью запрещён). За привлечение иностранных рабочих рук взялось ООО «Бостан», зарегистрированное в Ростовской области, и его директор Дилшод Мирзаев. Владелец - турецкий бизнесмен Бостан Мехмет, плюющий на миграционное законодательство (привлекался за это к административной ответственности и чудом избежал выдворения из страны), а также кидающий кредиторов (даже на суд не пришёл и позицию не выразил, признав факт невыполненных обязательств).
Гастарбайтеров в Перми нужно куда-то селить, и как вы уже наверняка знаете, мигрантов заселили прямо в здание детского сада №261! Когда этот корпус консервировали, пермякам обещали открыть там центр дополнительного образования. Вместо этого толпы гостей из Средней Азии шастают по близлежащим дворам и наводят там свои порядки, пока группы в детских садах Кировского района переполнены из-за нехватки учреждений. В ответ на массовые возмущения жителей ручной махонинский мэр Перми Эдуард Соснин строит физиономию поглупее (хотя, казалось бы, куда уж) и жуёт что-то типа соплей.
Чтобы московская группа лиц по предварительному сговору обогатилась на миллиарды рублей под предлогом войны и повышения обороноспособности России, простые пермские работяги должны батрачить на них бесплатно, местным подрядчикам придётся разориться из-за банального кидалова, а жители Кировского района будут жить в страхе и перестанут отпускать своих дочерей на прогулку во двор. Как вам такое соглашение?
Вместе с неравнодушными пермяками направляем подробную информацию председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, уже обратившему внимание на сюжет с детским садом, а также в Военно-промышленную комиссию России. Пусть знают, как выделяемые на оборонку миллиарды распихивают по карманам наглые прохиндеи при попустительстве и содействии властей Пермского края. А если вы тоже пострадали от действий этих лиц, напишите мне в личку @i_l_private
Ещё одна пятница, и снова сильна на результаты! Как на этой неделе сложилась судьба героев моих публикаций?
1) Начнём с героев моего вторничного расследования о кидалове на Пороховом заводе и мигрантах, заселённых в здание Детского сада №261.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в среду потребовал возбудить уголовное дело, признать здание детсада вещественным доказательством и вернуть его под образовательные цели. Мигрантов из него уже начали выселять.
Также Александр Иванович в пух и прах разнёс руководителя регионального СУ СК Дениса Головкина, который с пьяными следаками типа Яниса Просвирнина и полковниками-отморозками вроде Николая Платунова так занят заказными уголовными делами, что реагировать на информацию о настоящих преступлениях ему некогда. Всё чаще пермяки наблюдают его бездействие и обращаются напрямую к Бастрыкину. По поручению главы СК инициирована полномасштабная проверка Головкина и его подчинённых, московские ревизоры приедут в Пермь очень скоро.
Материалы по мошенничеству и невыплатам рабочим со стороны Андрея Зубкова и ПрофКонсалтИнвест при реализации гособоронзаказа приняты и уже рассматриваются Центральным аппаратом СК России.
2) Борзой супруге полумиллиардного пирамидостроителя Тимофея Ходырева, хозяйке почти никем не посещаемых бутиков Raklanova Brand Алине Раклановой арестовали все счета и имущество на сумму более 40 миллионов. Выяснилось, что она набрала у Сбера кредитов, в том числе целевой кредит более 30 миллионов на ремонт несуществующего магазина в Москве на Бауманской 20, строение 6. Но на самом деле перевела основную часть денег своему муженьку-мошеннику, а остальное под видом повышения зарплат вывела через сотрудников. Арестованы также все счета её ООО «Новая Мода», с которой она вела свой «типа успешный» бизнес (а де-факто прикрытие). Вот уж в данном случае точно, муж и жена — одна сатана 👹
Останки своего шмоточного ремесла разоблачённая мошенница спешно переоформляет на свою сестру Альбину Ракланову.
3) Мои расследования о преступном бездействии и махровой коррупции в Фонде капитального ремонта Пермского края вызвали бурную реакцию пермяков. В комментариях к постам многочисленных пабликов люди высказали всё, что думают об этих вороватых лодырях, и послали им лучи поноса.
Пытаясь хоть как-то отыграть ситуацию, директор фонда Владимир Хлебников и потешный министр ЖКХ Артём Балахнин за бюджетный счёт явились в студию канала Россия-24. С понурыми лицами бубнили что-то о результатах своей работы и чуть ли не заикаясь просили платить им бабло. Вот вам ссылочка на эту кринжатину, посмотрите, как жалко они выглядят 😬
Следует отметить, что Россия-24 — это ни разу не Россия-1, и рейтинг этого телеканала находится на уровне статистической погрешности, так что мало кто это увидел. Ну ничего, Володя и Артём, считайте, что я помог распространить ваше видео намного шире 😂
Тем временем, уже пошли слухи о смене директора фонда. Если это правда, то провожать Хлебникова будем с фанфарами 🎊
4) Помните, я рассказывал вам, как бестолочи из компании «Стройуниверсал-Парма» со срывом сроков построили спорткомплекс «Энергия»? Объект тут же стал разваливаться, его по видеосвязи показывали Владимиру Путину, и ситуация обернулась скандалом, поскольку правда вылилась в федеральные медиа.
Подрядчик оказался для главжулика Дмитрия Махонина настолько «своим», что даже после такого фиаско вместо включения в реестр недобросовестных подрядчиков ему решили отдать строительство универсального дворца спорта в Березниках 🤦♂️ Пацаны освоят ещё 2.4 миллиарда, дети получат ещё один хлипкий и опасный спортивный объект — интересно, почему мы все не рады?
В выходные не забудьте написать письма Деду Морозу, а если вы сам Дед Мороз — пора закупаться подарками! 😏
1) Начнём с героев моего вторничного расследования о кидалове на Пороховом заводе и мигрантах, заселённых в здание Детского сада №261.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в среду потребовал возбудить уголовное дело, признать здание детсада вещественным доказательством и вернуть его под образовательные цели. Мигрантов из него уже начали выселять.
Также Александр Иванович в пух и прах разнёс руководителя регионального СУ СК Дениса Головкина, который с пьяными следаками типа Яниса Просвирнина и полковниками-отморозками вроде Николая Платунова так занят заказными уголовными делами, что реагировать на информацию о настоящих преступлениях ему некогда. Всё чаще пермяки наблюдают его бездействие и обращаются напрямую к Бастрыкину. По поручению главы СК инициирована полномасштабная проверка Головкина и его подчинённых, московские ревизоры приедут в Пермь очень скоро.
Материалы по мошенничеству и невыплатам рабочим со стороны Андрея Зубкова и ПрофКонсалтИнвест при реализации гособоронзаказа приняты и уже рассматриваются Центральным аппаратом СК России.
2) Борзой супруге полумиллиардного пирамидостроителя Тимофея Ходырева, хозяйке почти никем не посещаемых бутиков Raklanova Brand Алине Раклановой арестовали все счета и имущество на сумму более 40 миллионов. Выяснилось, что она набрала у Сбера кредитов, в том числе целевой кредит более 30 миллионов на ремонт несуществующего магазина в Москве на Бауманской 20, строение 6. Но на самом деле перевела основную часть денег своему муженьку-мошеннику, а остальное под видом повышения зарплат вывела через сотрудников. Арестованы также все счета её ООО «Новая Мода», с которой она вела свой «типа успешный» бизнес (а де-факто прикрытие). Вот уж в данном случае точно, муж и жена — одна сатана 👹
Останки своего шмоточного ремесла разоблачённая мошенница спешно переоформляет на свою сестру Альбину Ракланову.
3) Мои расследования о преступном бездействии и махровой коррупции в Фонде капитального ремонта Пермского края вызвали бурную реакцию пермяков. В комментариях к постам многочисленных пабликов люди высказали всё, что думают об этих вороватых лодырях, и послали им лучи поноса.
Пытаясь хоть как-то отыграть ситуацию, директор фонда Владимир Хлебников и потешный министр ЖКХ Артём Балахнин за бюджетный счёт явились в студию канала Россия-24. С понурыми лицами бубнили что-то о результатах своей работы и чуть ли не заикаясь просили платить им бабло. Вот вам ссылочка на эту кринжатину, посмотрите, как жалко они выглядят 😬
Следует отметить, что Россия-24 — это ни разу не Россия-1, и рейтинг этого телеканала находится на уровне статистической погрешности, так что мало кто это увидел. Ну ничего, Володя и Артём, считайте, что я помог распространить ваше видео намного шире 😂
Тем временем, уже пошли слухи о смене директора фонда. Если это правда, то провожать Хлебникова будем с фанфарами 🎊
4) Помните, я рассказывал вам, как бестолочи из компании «Стройуниверсал-Парма» со срывом сроков построили спорткомплекс «Энергия»? Объект тут же стал разваливаться, его по видеосвязи показывали Владимиру Путину, и ситуация обернулась скандалом, поскольку правда вылилась в федеральные медиа.
Подрядчик оказался для главжулика Дмитрия Махонина настолько «своим», что даже после такого фиаско вместо включения в реестр недобросовестных подрядчиков ему решили отдать строительство универсального дворца спорта в Березниках 🤦♂️ Пацаны освоят ещё 2.4 миллиарда, дети получат ещё один хлипкий и опасный спортивный объект — интересно, почему мы все не рады?
В выходные не забудьте написать письма Деду Морозу, а если вы сам Дед Мороз — пора закупаться подарками! 😏
Должен сидеть с корешами в тюрьме, а в итоге с дочкой на модном коне. Как прямо сейчас отмазывают главных собирателей дорожных взяток в махонинскую кассу?
Как вы наверняка помните, летом 2023 было возбуждено уголовное дело о 15-миллионной взятке, которую Павел Ковыев из ООО «СПК Групп» передал руководителю Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края Андрею Уголькову в ходе исполнения контракта на 387 миллионов. Это те самые 4%, которые шайка Дмитрия Махонина вымогает практически со всех дорожных подрядчиков в регионе (я подробно рассказывал вам об этом в своём расследовании).
Угольков был арестован, но всем было понятно, что не он являлся конечной целью, и не он был получателем львиной доли этих средств. Он довольно быстро заключил сделку со следствием, в ходе которой изобличил своего непосредственного начальника, министра транспорта Сергея Вешнякова. Примечательно, что когда подписывался ковыевский контракт — именно Вешняков был руководителем УАДиТ, а Угольков был всего лишь замом, и подписание этого контракта не курировал. После повышения способного взяточника Вешнякова до министерского поста Угольков занял руководящую должность. Вешняков, в свою очередь, получил освободившееся кресло не менее талантливого коррупционера и махинатора Андрея Алякринского, повышенного до краевого вице-премьера (то есть, заместителя Махонина).
Весной и летом этого года все мои источники в правоохранительных органах в один голос утверждали, что красные ниточки ведут к Вешнякову и Алякринскому, следствие целится в них, и осенью оба сядут (или, как минимум, один). Но когда задницы этих чиновных преступников реально начали гореть, позиция следствия развернулась на 180 градусов. Единственным интересующим их обвиняемым стал Угольков, а все собранные доказательства против Вешнякова и Алякринского стали игнорироваться.
Вдумайтесь. Показания заключившего сделку со следствием Уголькова, взяткодателя Ковыева, посредника Игоря Дороднова и сотрудников Минзакупок. Записи с камер видеонаблюдения, телефонные прослушки — всё указывает на то, что взятку изначально требовал Вешняков, и деньги предназначались для него. Угольков даже полиграф прошёл, который установил, что показания о вышестоящем руководстве являются правдой. Вешняков, тем временем, постоянно путался в показаниях, отказывался от своих слов и выдумывал всё новые версии (от прохождения полиграфа, разумеется, отказался).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было даже установлено, на какие предметы роскоши Вешняков потратил свою долю от этой взятки. Он купил, блин, породистого коня! Дочь увлекается конным спортом, а папа мнит себя новым дворянством и собирает мзду с дорожников — почему бы не потратить украденные из бюджета миллионы наличными на дорогостоящего жеребца. Вешняков сначала отрицал покупку, а потом сознался.
Лошадь я нашёл. Это украинский верховой гнедой мерин по кличке Закал, на котором регулярно выступает Валерия Вешнякова. Оформлен он, впрочем, на Наталью Ожгибесову, которая даже родственником Вешняковым не приходится. Кто это? Это бывшая хозяйка лошади, её попросили оставить скакуна в номинальной собственности, чтобы купленного на коррупционные доходы жеребца в случае чего не отобрали, как сочинские квартиры махонинского министра закупок Алексея Зарубина 😀 Она сначала врала, что сдала Закала в аренду Вешняковым, но затем созналась, что продала его Вешнякову за чёрный нал.
Продолжение в посте ниже: https://www.tg-me.com/ilya_lisnyak/735
Как вы наверняка помните, летом 2023 было возбуждено уголовное дело о 15-миллионной взятке, которую Павел Ковыев из ООО «СПК Групп» передал руководителю Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края Андрею Уголькову в ходе исполнения контракта на 387 миллионов. Это те самые 4%, которые шайка Дмитрия Махонина вымогает практически со всех дорожных подрядчиков в регионе (я подробно рассказывал вам об этом в своём расследовании).
Угольков был арестован, но всем было понятно, что не он являлся конечной целью, и не он был получателем львиной доли этих средств. Он довольно быстро заключил сделку со следствием, в ходе которой изобличил своего непосредственного начальника, министра транспорта Сергея Вешнякова. Примечательно, что когда подписывался ковыевский контракт — именно Вешняков был руководителем УАДиТ, а Угольков был всего лишь замом, и подписание этого контракта не курировал. После повышения способного взяточника Вешнякова до министерского поста Угольков занял руководящую должность. Вешняков, в свою очередь, получил освободившееся кресло не менее талантливого коррупционера и махинатора Андрея Алякринского, повышенного до краевого вице-премьера (то есть, заместителя Махонина).
Весной и летом этого года все мои источники в правоохранительных органах в один голос утверждали, что красные ниточки ведут к Вешнякову и Алякринскому, следствие целится в них, и осенью оба сядут (или, как минимум, один). Но когда задницы этих чиновных преступников реально начали гореть, позиция следствия развернулась на 180 градусов. Единственным интересующим их обвиняемым стал Угольков, а все собранные доказательства против Вешнякова и Алякринского стали игнорироваться.
Вдумайтесь. Показания заключившего сделку со следствием Уголькова, взяткодателя Ковыева, посредника Игоря Дороднова и сотрудников Минзакупок. Записи с камер видеонаблюдения, телефонные прослушки — всё указывает на то, что взятку изначально требовал Вешняков, и деньги предназначались для него. Угольков даже полиграф прошёл, который установил, что показания о вышестоящем руководстве являются правдой. Вешняков, тем временем, постоянно путался в показаниях, отказывался от своих слов и выдумывал всё новые версии (от прохождения полиграфа, разумеется, отказался).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было даже установлено, на какие предметы роскоши Вешняков потратил свою долю от этой взятки. Он купил, блин, породистого коня! Дочь увлекается конным спортом, а папа мнит себя новым дворянством и собирает мзду с дорожников — почему бы не потратить украденные из бюджета миллионы наличными на дорогостоящего жеребца. Вешняков сначала отрицал покупку, а потом сознался.
Лошадь я нашёл. Это украинский верховой гнедой мерин по кличке Закал, на котором регулярно выступает Валерия Вешнякова. Оформлен он, впрочем, на Наталью Ожгибесову, которая даже родственником Вешняковым не приходится. Кто это? Это бывшая хозяйка лошади, её попросили оставить скакуна в номинальной собственности, чтобы купленного на коррупционные доходы жеребца в случае чего не отобрали, как сочинские квартиры махонинского министра закупок Алексея Зарубина 😀 Она сначала врала, что сдала Закала в аренду Вешняковым, но затем созналась, что продала его Вешнякову за чёрный нал.
Продолжение в посте ниже: https://www.tg-me.com/ilya_lisnyak/735
Продолжение. Начало в посте ниже: https://www.tg-me.com/ilya_lisnyak/734
Но как мы знаем, в СУ СК России по Пермскому краю балом правит не справедливое следствие, а тотальная коррупция и дружба Дениса Головкина с клептогубернатором Махониным. Все неудобные для Махонина и его дружков факты ювелирно исключили, Вешняков получил статус свидетеля, а Алякринский и вовсе не был допрошен. Для этого пришлось несколько раз менять следователей (видимо, не все были готовы подписываться под таким очевидным беспределом), а согласившиеся в ходе личных бесед признавались, что все всё понимают, но они лишь слепые исполнители воли начальства.
Дело прямо сейчас рассматривается в суде Пермского муниципального округа, и очень интересно, как будут осуждать Уголькова, не осудив при этом Вешнякова с Алякринским. Прямо в ходе судебного заседания взяткодатель Ковыев заявил, что взята предназначалась Вешнякову, и переданные 15 миллионов предназначались именно для него. Пришлось брать паузу и искать выход из сложившейся ситуации 🙃
Шансы на то, что у махонинской шайки получится протащить эту историю через суд в желанной ими конфигурации, высокие. Почему — пока не расскажу, это тянет на отдельное большое расследование. Сейчас надежда только на широкий общественный резонанс и волю вышестоящего судебного руководства.
Но в пермском СУ СК прямо сейчас начинается масштабная проверка, инициированная лично председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Ревизорам наверняка покажут этот пост — и не сомневаюсь, что бойцы Александра Ивановича заинтересуются подробностями этой паршивой истории, бросающей тень на репутацию российского следствия.
Но как мы знаем, в СУ СК России по Пермскому краю балом правит не справедливое следствие, а тотальная коррупция и дружба Дениса Головкина с клептогубернатором Махониным. Все неудобные для Махонина и его дружков факты ювелирно исключили, Вешняков получил статус свидетеля, а Алякринский и вовсе не был допрошен. Для этого пришлось несколько раз менять следователей (видимо, не все были готовы подписываться под таким очевидным беспределом), а согласившиеся в ходе личных бесед признавались, что все всё понимают, но они лишь слепые исполнители воли начальства.
Дело прямо сейчас рассматривается в суде Пермского муниципального округа, и очень интересно, как будут осуждать Уголькова, не осудив при этом Вешнякова с Алякринским. Прямо в ходе судебного заседания взяткодатель Ковыев заявил, что взята предназначалась Вешнякову, и переданные 15 миллионов предназначались именно для него. Пришлось брать паузу и искать выход из сложившейся ситуации 🙃
Шансы на то, что у махонинской шайки получится протащить эту историю через суд в желанной ими конфигурации, высокие. Почему — пока не расскажу, это тянет на отдельное большое расследование. Сейчас надежда только на широкий общественный резонанс и волю вышестоящего судебного руководства.
Но в пермском СУ СК прямо сейчас начинается масштабная проверка, инициированная лично председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Ревизорам наверняка покажут этот пост — и не сомневаюсь, что бойцы Александра Ивановича заинтересуются подробностями этой паршивой истории, бросающей тень на репутацию российского следствия.